Договор доставки и монтажа натяжных потолков. Договор подряда на установку натяжных потолков. Производство работ и их приемка

ЗАКАЗЧИК :_______________________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ : __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

В лице ________________________________, действующего на основании Устава.

1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить в соответствии с листом замера и условиями настоящего договора, комплект материалов для натяжных потолков_____________________________________________________.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется смонтировать в помещениях Заказчика по адресу: г. _________, ____________________________________________, дом_____, корп.______ кв.______

натяжные потолки ___________________________________________________________________.

1.3. Цена по поставке и монтажу потолков, в соответствии с листом замера, составляет:

Рублей(_________________________________________________________________)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

Начать монтаж в помещениях Заказчика натяжных потолков ___________________________________
в сроки с « »__________________201______г. по « »________________ 201 ___г.

Совместно с Заказчиком оформить и подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.

2.2. Заказчик обязан:

Произвести оплату стоимости материалов и работ согласно с настоящим договором и заказ-нарядом (лист замера).

Подготовить помещение для производства работ, убрать мешающие работе предметы, в случае необходимости и во избежание порчи укрыть мебель, принять по рекомендации Исполнителя другие меры, устраняющие помехи при выполнении работ (несоблюдение условий, перечисленных выше, может повлиять на сроки и качество выполняемых работ).

Подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.

3.РАСЧЁТЫ СТОРОН

3.1. Заказчик производит предоплату в размере % от стоимости заказа, что составляет:

Рублей (________________________________________________________)при подписании договора.

3.2. Заказчик производит доплату оставшихся % от стоимости заказа, что составляет:

Рублей (_______________________________________________________________________________)

при получении заказанных потолков и начале работ по их монтажу.

3.3. При безналичном расчёте предоплата производится в размере 100%, так же вводится дополнительный коэффициент в размере 5% от суммы договора.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель гарантирует качество материалов в течении 10 лет со дня установки натяжных потолков при условии правильной эксплуатации изделия и 2 года - на установочные работы. Наличие щели между стеной и декоративной накладкой не являются дефектом потолка.

4.2. При неправильной эксплуатации потолков и в случае появления дефектов по вине Заказчика Исполнитель ответственности не несёт.

4.3. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.2.1) без согласования с Заказчиком , Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф - 0,1% в день от стоимости поставляемых материалов, но не более 10% от общей стоимости работ.

4.4. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.3.2) Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 0,1% в день от суммы поставляемых материалов и работ.

4.5. Все дополнительные работы, выполненные при монтаже потолков, и не вошедшие в смету, должны быть внесены в Заказ-Наряд, завизированы Заказчиком и представителем Исполнителя (в частности- технологом бригады установщиков ) и оплачены. В случае не выполнения данного пункта потолки и работы, выполненные по их установке, снимаются с гарантийного обслуживания.

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу после получения Исполнителем авансового платежа (или поступления средств на расчётный счёт Исполнителя , в случае безналичных расчётов) и действует до момента оформления акта приёмки-передачи материалов и работ.

5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

5.4. Все дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.ФОРС-МАЖОР

6.1. Несмотря ни на какие пункты договора, противоречащие нижесказанному, в случае, когда продукция, отправленная Производителем, задержалась в пути, была повреждена, уничтожена или потеряна и когда эта задержка, повреждение или потеря была вызвана действиями непреодолимой силы или любой неизбежной причиной вне контроля Исполнителя, Исполнитель не несёт ответственности за задержку поставки материалов и, соответственно, начала или продолжения монтажных работ.

7.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

7.1. Не касаться потолка колющими или режущими предметами.

7.2. Не ремонтировать потолок собственными силами. При обнаружении дефектов вызвать специалистов фирмы-установщика.

7.3. При чистке протирать потолок влажной тряпкой.

7.4. При замене ламп в светильниках, встроенных в потолок, мощность ламп не должна превышать 35 ватт и расстояние от открытых ламп до потолка должно быть (для люстр) не менее 40 см.

7.5. Для демонтажа потолков необходимо вызвать представителей фирмы-установщика.

8.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

8.1. Заказчик обязан указать Исполнителю месторасположение скрытой проводки (электрической, телефонной и т.д.) в противном случае Исполнитель за их повреждение ответственности не несёт.

8.2. Помещение, в котором монтируются потолки, должно быть подготовлено до начала проведения монтажных работ, в соответствии с требованиями, перечисленными в ПРИЛОЖЕНИИ №1.

9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Срок службы натяжного потолка зависит не только от качества используемых материалов, но и от соблюдения технологии установки. Причем качество натяжного покрытия можно проверить еще до его установки, попросив сертификат соответствия, а вот проконтролировать соблюдение технологии монтажа может не каждый человек. Договор на установку натяжных потолков обезопасит вас в случае некорректного монтажа и использования неподходящих профилей или крепежных элементов. Этот документ является гарантией компании-установщика на проводимые работы. При возникновении различных дефектов покрытия по вине установщиков вы вправе требовать бесплатный ремонт или замену потолка.

Назначение договора на монтаж натяжных покрытий

Для начала разберемся, зачем нужен договор на монтаж потолка. Этот документ составляется при заказе установки пленочного или тканевого натяжного покрытия. Он является гарантией, что обе стороны будут выполнять свои обязательства. Договор не только дает определенные гарантии заказчику на правильность выполнения всех работ, но и оговаривает ответственности сторон. В этом документе перечисляются сроки выполнения всех работ.

Также там указывается стоимость используемых материалов (полотна, багетов и крепежных приспособлений), а также расценки на монтажные работы. Поскольку даются цены, которые действительны на момент подписания документа, вы будете застрахованы от подорожания материалов или работ в случае изменения курса валют. В качестве предмета договора выступают услуги, предоставляемые компанией-установщиком.

В документе должна быть указана следующая информация:

  • объемы проводимых работ;
  • сроки изготовления полотна и его монтажа;
  • стоимость используемых материалов и услуг;
  • последовательность выполнения заказа;
  • права и обязанности обеих сторон;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • гарантии установщика.

Чтобы цены на услуги и материалы не менялись в процессе выполнения заказа, все расценки указываются в стабильной валюте (долларах или евро). После подписания бумаг фирма-установщик изготавливает полотно (раскраивает, сваривает и приваривает гарпун). После этого готовое полотнище доставляют на место установки и выполняют его монтаж.

В случае нарушения сроков выполнения работ, а также других условий договора, исполнитель компенсирует заказчику издержки согласно законодательным нормам, указанным в документе. Доставка и монтаж натяжного потолочного покрытия должны выполняться в оговоренные сроки. После этого исполнитель выдает гарантии на качество выполненных работ, а также используемые материалы.

Важно! Договор на установку натяжного покрытия нужен для определения сроков, объемов и стоимости выполнения всех работ. Помимо этого, бумаги важны, потому что в них оговариваются условия сотрудничества и перечисляются гарантии.

Правила составления документа

Как правило, в договоре на поставку и установку натяжных потолков помимо обязательных пунктов, которые должны присутствовать в этом документе, могут быть оговорены ситуации по индивидуальному пожеланию любой из сторон. К обязательным пунктам относятся расценки, сроки выполнения работ, обязанности и ответственности сторон. Поскольку цены на все материалы и каждый вид работ приводятся отдельно, в конце должна указываться итоговая сумма с учетом всех расходов. Учтите, что калькуляция всех расходов проводится до момента подписания бумаг, а итоговая сумма оглашается заказчику заблаговременно.

Если предусмотрена предоплата, то обязательно указывается ее наличие в бумагах с оглашением суммы. Когда есть вероятность досрочного выполнения работ, то такая ситуация должна быть описана в документе с указанием сроков досрочной сдачи. Бывают ситуации, что повреждение натяжного полотна происходит по вине владельцев помещения, где производится монтаж, а не установщиков. Для таких случаев должна отдельно оговариваться дополнительная плата за испорченный материал.

В любом договоре перечисляют форс-мажорные ситуации, когда одна из сторон освобождается от выполнения оговоренных обязательств. Обычно такими ситуациями считаются техногенные катастрофы, введение военного положения, принятие новых законов, которые имеют отношение к предмету договора, или природные катаклизмы.

Самыми важными пунктами этих бумаг являются права и обязанности сторон. Так, заказчик обязан:

  1. В полном объеме оплатить материалы и стоимость монтажных работ либо внести предоплату в оговоренном количестве в указанные сроки.
  2. Подготовить помещение, создав подходящие условия для монтажа натяжного потолка.
  3. После установки покрытия он должен подписать акт приемки. Однако если качество проведенных работ заказчика не устраивает, то он вправе не пописывать акт. Нужно только в письменном виде указать причину отказа.

На исполнителя возлагаются следующие обязанности:

  • провести монтажные работы в оговоренные сроки (при этом нужно учесть все пожелания заказчика);
  • подготовить и приобрести все необходимые материалы и оборудование для проведения монтажных работ;
  • при появлении любых дефектов покрытия в гарантийный период исполнитель обязуется ликвидировать их бесплатно (это правило не касается порчи потолка или крепежей, которая произошла не по вине установщика).

На заметку! Поскольку именно подрядчик отвечает за выполнение всех пунктов соглашения, от его опыта и квалификации зависит надежность и красота потолочного покрытия, а также соблюдение сроков выполнения работ.

Образец договора

Чтобы проконтролировать правильность составления этого документа при обращении в фирму по монтажу тканевых и пленочных покрытий, вы можете заранее изучить образец договора на натяжные потолки.


В нем обязательно должны быть следующие пункты:

  1. Предмет документа с указанием всех расценок на материалы и работы. Обязательно приводятся все расчеты итоговой суммы.
  2. Обязанности и ответственности обеих сторон.
  3. Перечисляются другие условия сотрудничества.
  4. Оговариваются форс-мажорные обстоятельства.
  5. Приводятся технические характеристики.
  6. В конце должны быть даны реквизиты каждой стороны.

В этом документе могут быть описаны правила эксплуатации тканевого или пленочного покрытия, которых должен придерживаться заказчик после установки материала. Здесь должны перечисляться ситуации, которые могут привести к повреждению потолка, его деформации, провисанию, сокращению срока службы или уменьшению внешней привлекательности.

При желании одной из сторон в документ могут быть внесены дополнительные пункты. Их наличие зависит от условий сотрудничества и других ситуаций. Количество пунктов в договоре или их последовательность могут быть изменены. Если у вас есть определенные требования к качеству используемых материалов или особенностям проведения работ, то лучше их заранее озвучить на бумаге.

Гарантийные сроки

Гарантийные обязательства установщика действительны только в том случае, если владелец не вмешивался в конструкции потолка (не менял багеты, не устанавливал или демонтировал светильники и т.п.). Кроме самовольного вмешательства запрещено привлекать третьих лиц для выполнения всех этих действий. Если нужно установить дополнительный осветительный прибор, отремонтировать потолок или иным образом вмешаться в потолочные конструкции в гарантийный период, то нужно обращаться только в фирму, которая ранее установила пленку или ткань.

Внимание! Гарантия фирмы-установщика на само полотно и его технические и эстетические характеристики действует 10-12 лет. Что касается всех крепежных приспособлений, то на них дается гарантия на 3 года.

Сроки гарантийных обязательств начинают отсчитываться со дня установки полотнища и действительны только при соблюдении правил эксплуатации покрытия. К крепежным приспособлениям можно отнести стеновые багеты и саморезы с дюбелями, которыми они крепятся.

На что обратить внимание?

Обязательно внимательно перечитывайте весь договор перед его подписанием. Если возникли вопросы или есть спорные моменты, не стесняйтесь этого оговаривать. Чтобы в будущем не возникли проблемы и не появились дополнительные расходы, обращайте внимание на малейшие мелочи. Посмотрите образец этого документа заранее, чтобы знать, какие в нем должны быть пункты.

Если есть вопросы, можете дополнительно проконсультироваться с юристом, который составит документ с соблюдением всех законодательных нюансов. Более того, квалифицированный юрист подскажет, на какие спорные моменты нужно обратить внимание, и как их избежать. При желании вы можете внести в бумаги свои поправки.

В документе обязательно оговариваются условия, при которых выполняется приемка работы, а также ваши действия при несоблюдении договоренностей исполнителем. Именно поэтому так важно контролировать качество всех используемых материалов и следить за установкой потолка. Некоторые недочеты в работе и дефекты выявить после монтажа покрытия не получится. А тем более сложно будет доказать вину установщиков.

Совет! Следите, чтобы использовались только те материалы, которые были оговорены в документе. Недобросовестные установщики могут заменять качественные материалы более дешевой разновидностью.

В договоре есть пункт с техническими условиями, в котором сказано, что после выполнения замеров и до момента установки в квартире не должна выполняться перепланировка. Иначе габариты и конфигурация комнаты могут измениться. Это приведет к тому, что раскроенное покрытие либо будет провисать, либо вообще не сможет натянуться из-за большей ширины комнаты. В этом случае заказчик будет оплачивать покупку нового полотнища либо работы по устранению провисания.

г. _______________ "__"___________ ____ г.

В лице _________________________, действующ___ на основании _________________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и _________________________ в лице _________________________ действующ___ на основании _________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов (или: из материалов, предоставленных Заказчиком), собственными силами и средствами работы по установке натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (или подвесных звукопоглощающих потолков) в помещении Заказчика (далее - "работы") - _____________________, расположенном по адресу: ____________________, в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями действующего законодательства, Планом-графиком работ (Приложение N _____), Сметой (Приложение N _____), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды, перечень, качество материалов, подлежащих использованию Подрядчиком, устанавливаются Заданием Заказчика (Приложение N _____), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Подрядчика:

2.1.1. Не позднее ____________________ с момента подписания Сторонами настоящего договора Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику следующую документацию:

План-график работ (Приложение N _____);

Спецификацию на материалы, предоставляемые Подрядчиком для выполнения работ (Приложение N _____), в которой указывается ассортимент, количество и качество предоставляемых Подрядчиком материалов;

Смету на выполнение работ (Приложение N _____).

2.1.2. Подрядчик обязан поставить материалы для выполнения работ вместе с товаросопроводительной документацией в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией не позднее ____________________ с момента согласования Сторонами документации, указанной в п. 2.1.1 настоящего договора.

2.1.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее ____________________ с момента поставки материала, необходимого для выполнения работ.

2.1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями о качестве, согласованными Сторонами в Задании Заказчика (Приложение N _____).

2.1.5. Стороны договорились, что Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан не позднее ____________________ с момента обнаружения указанных в настоящем пункте обстоятельств известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: ____________________;

Обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ и к дате приема-передачи результата выполненных работ подготовить Акт выполненных работ (Приложение N _____).

2.1.8. Подрядчик обязан вывезти в срок: ____________________ (варианты: до согласованной Сторонами даты приемки работ; в _____-дневный срок с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также произвести уборку помещения от строительного мусора.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан рассмотреть представленную Подрядчиком документацию, указанную в п. 2.1.1 настоящего договора, в течение ____________________ с момента ее получения и предоставить свои возражения или вернуть Подрядчику подписанную документацию.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, на период _____ с _____ часов до _____ часов по следующим дням недели: ____________________.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

2.2.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.2.7. В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в п. 2.1.6 настоящего договора, Заказчик обязан дать Подрядчику указания, касающиеся выполнения работ, не позднее ____________________ с момента получения извещений Подрядчика.

2.2.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

2.2.9. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком приобретать материалы: ________________________ и оборудование: _______________________ (указать наименование) (указать наименование) в следующих случаях: _____________________________________________________. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на документально подтвержденную стоимость приобретенного оборудования и материалов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

Начало работ: "___"___________ ____ г.;

Окончание работ: "___"___________ ____ г.;

Промежуточные сроки выполнения работ определены Сторонами в Плане-графике работ (Приложение N _____), который является неотъемлемым приложением к настоящему договору;

Общая продолжительность работ составляет ____________________.

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N _____).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость предоставленных Подрядчиком материалов определяется в соответствии со Спецификацией Подрядчика (Приложение N _____).

Детализация стоимости работ по настоящему договору приведена в Смете (Приложение N _____).

4.2. В течение _____ (__________) дней с момента получения оригинала счета Подрядчика Заказчик платежным поручением уплачивает Подрядчику указанную в утвержденной Заказчиком Смете денежную сумму для приобретения Подрядчиком материалов для выполнения работ по настоящему договору.

4.3. Оплата выполненных работ осуществляется в течение _____ (__________) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ, исключая уплаченную ранее сумму согласно п. 4.2 настоящего договора.

4.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

4.5. Оплата по настоящему договору осуществляется платежным поручением на счет Подрядчика.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан в течение ____________________ после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть результат работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

5.2. В случаях, установленных законодательством, Стороны составляют акты освидетельствования скрытых работ.

5.3. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение пяти лет Заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

5.4. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.

Под существенными недостатками результата работы Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: ____________________.

5.5. При невыполнении Подрядчиком требования, указанного в пункте 5.4 настоящего договора, Заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения документально подтвержденных расходов, понесенных в связи с устранением недостатков Заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц, либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.6. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик вправе отказаться от подписи Акта, передав Подрядчику письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний и недоделок. Стороны в этом случае в срок ____________________ определяют сроки и порядок устранения недоделок по замечаниям Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. В случае когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора или приложений к нему, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок: ____________________.

6.1.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.1.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением документально подтвержденных расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, с согласия Заказчика безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение ____________________ с момента приемки работ.

6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик при условии, что Заказчиком не была допущена просрочка приема результата работы.

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы и/или материалов, предоставленных Подрядчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления материалов для выполнения работ, нарушения сроков выполнения работ и/или этапов работ, предусмотренных Планом-графиком (Приложение N _____ к настоящему договору), а также в случае нарушения срока уведомления Заказчика о готовности работ, нарушения срока передачи результата выполненных работ Заказчику Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____________________ за каждый день просрочки.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести следующие обстоятельства: _____________________.

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить об этом контрагента в срок ____________________ с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства.

7.3. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств не прекращается в течение ____________________, настоящий договор считается расторгнутым.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить контрагенту письменное уведомление в срок ____________________ до предполагаемой даты расторжения.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение ____________________ с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение ____________________ с момента получения претензии.

9.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу номер __________, адресам электронной почты ____________________ или доставлены курьером по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку.

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

10.6.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

10.6.2. Спецификация Подрядчика (Приложение N _____).

10.6.3. План-график выполнения работ (Приложение N _____).

10.6.4. Смета (Приложение N _____).

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик: _____________/________________ ___________/___________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П.

ДОГОВОР № _____

на установку натяжных потолков

«____» ____________ 201__ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по установке натяжных потолков в помещении по адресу: ______________________________________________ (далее в договоре Помещение).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работу в соответствии с условиями договора и рабочими чертежами, оформленными в виде Приложений 2 к настоящему договору и которые являются его неотъемлемой частью.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется протоколом согласования договорной цены на выполнение работ по монтажу натяжного потолка (Приложение № 4), и составляет_______________(______________________________________________________________________________________________________________________________________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Стоимость работ определяется сторонами при заключении настоящего договора в соответствии с прейскурантом цен (Приложением № 3) Подрядчика, действующего на дату подписания договора. Подрядчик может сделать скидки от цен Прейскуранта. Все изменения первоначальной договорной цены, стоимости дополнительных работ, добавление полотен натяжных потолков или удаление помещений из заказа, сроков исполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. Минимальная стоимость договора – 10 000 рублей. В случае заключения договора на сумму менее 10000 рублей, дата и время монтажа назначается розничным отделом Подрядчика. Также Подрядчик имеет право отказать Заказчику в подписании договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать работы Заказчикув состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с рабочими чертежами и графиком.

3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, комплектующие для установки натяжных потолков.

3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности.

3.5. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.7. Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

3.8 Подрядчик несёт материальную ответственность за нанесение ущерба во время нахождения на объекте Заказчика, если этот ущерб не связан с нарушениями технических требований Подрядчика при установке натяжных потолков, оговоренных в Приложении 1.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику помещение для выполнения работ, с указанием схемы коммуникаций. Представителем Заказчика считается физическое лицо, которое непосредственно передает помещение бригаде монтажников Подрядчика для проведения работ на данном объекте.

4.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика от начала работ до их вывоза после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, в том числе сохранность установленных фрагментов натяжных потолков.

4.3.1 Согласовать с Подрядчиком все особенности монтажа натяжных потолков, цвет и фактуру полотен, работы по освещению помещений и подписать Приложение 2 к договору, где указаны все моменты установки натяжных потолков, требующих согласования.

4.3.2 Приложение 2 составляется в одном экземпляре и остаётся у Подрядчика. По требованию Заказчика Приложение 2 по согласованию отправляется ему на электронную почту.

4.3.3 Согласование по многоуровневым конструкциям и фотопечати на натяжных потолках ведётся лично или по переписке по электронной почте. Подтверждением согласия Заказчика с макетом может служить электронное письмо от Заказчика с прикреплённым файлом макета и сообщением «С макетом согласен».

4.3.4. После согласования Заказчик не имеет права вносить изменения в макеты, менять конструкции стен, которые могут привести к неправильно изготовленному полотну и конструктиву натяжного потолка.

4.4 Выезд инженера-технолога к Заказчику стоит от 500 до 1500руб. в зависимости от удалённости объекта Заказчика. При подписании договора деньги за первичный выезд не берутся или идут в счёт оплаты договора.

4.5. В случае отсутствия претензий к качеству установленного натяжного потолка принять работы и подписать акт приема-сдачи выполненных работ непосредственно по окончании работ.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, а также все технические требования (приложение № 1). В случае полного или частичного неисполнения технических требований Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков установки, качества установки натяжного потолка и проведённых ранее ремонтных работ сторонними организациями.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Дата начала монтажа _____________________. В связи с непрерывным графиком работ по установке натяжных потолков Подрядчиком, возможно смещение даты монтажа не более чем на три рабочих дня, о чем Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика заранее.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит сумму в размере 70% стоимости по договору. После окончания работ и подписания акта приема-сдачи выполненных работ, Заказчик вносит остальные 30% стоимости по договору.

6.2. Возможна первоначальная предоплата менее 70% от стоимости по договору, оставшаяся до 70% сумма вносится в день монтажа перед началом работ.

6.3. При оплате безналичными средствами на расчётный счёт ИП Чуприцкого А.В., производится 100% предоплата. ИП Чуприцкий А.В. работает по упрощённой системе налогооблажения без НДС.

6.4 В случае обстоятельств, указанных в п. 7.6.3 и 7.6.4, возвращение денежных средств осуществляется перерасчётом доплаты или предоплаты по договору.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА

7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, но в рамках сроков настоящего договора.

7.2. Приемка работ осуществляется по акту приема-сдачи выполненных работ после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.3. Приемка объекта производится в день окончания работ. В случае неисполнения данного условия по вине Заказчика стоимость дополнительного выезда бригады для подписания акта приема-сдачи выполненных работ определяется соглашением сторон, но не менее 7000 руб. за каждый выезд.

7.4. Дополнительный выезд бригады монтажников, не связанный с работами по гарантии и доделками по договору, оплачивается отдельно из расчета 3000 руб. за каждый выезд, не считая стоимости самих работ по данному вызову, но не менее 5000 руб.

7.5 Дополнительный выезд монтажников на установку декоративной вставки после финишной отделки стен Заказчиком оплачивается в размере 1500 руб.

7.6.1. Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика, не происходит подписания акта приема-сдачи выполненных работ, в день монтажа по взаимному обсуждению составляется двухсторонний акт, в котором излагаются все необходимые доработки и сроки их выполнения.

7.6.2. В случае обнаружения на полотне натяжного потолка проколов или отверстий диаметром до 3 мм, производится ремонт полотна на месте без его демонтажа, о чем предупреждается Заказчик. После этого претензии по поводу данных отверстий не принимаются. На отремонтированные отверстия распространяются гарантийные обязательства Подрядчика, указанные в п. 9.2 настоящего договора.

7.6.3. В случае невозможности из-за особенностей стен установить ровно и качественно декоративную вставку, составляется акт и Заказчику возвращаются денежные средства уплаченные за данный вид работ.

7.6.4. В случае невозможности установить натяжной потолок либо выполнить какие-либо дополнительные работы, связанные с монтажом, из-за технических условий не обнаруженных инженером-технологом при заключении договора, составляется акт и Заказчику возвращаются денежные средства уплаченные за не установленные потолки и не выполненные работы.

7.7 В случае не подписания акта приёма-сдачи выполненных работ и невозможностью составления акта доработок из-за несогласия Подрядчика и Заказчика, ищется вариант решения проблемы в изменении стоимости договора. Если решение не достигнуто, то Подрядчик демонтирует установленные натяжные потолки и в одностороннем порядке делает перерасчёт договора с учётом уже выполненных работ за вычетом стоимости полотен натяжных потолков и добавлением работы «монтаж натяжного потолка» стоимостью 300 рублей за погонный метр установленного багета для крепления натяжного потолка. Если суммы уплаченной предоплаты недостаточно для покрытия стоимости проведённых работ, то Подрядчиком подаётся иск в суд о взыскании недостающих денежных средств.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором.

Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем.

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2. Подрядчик устанавливает следующие гарантии:

На полотна натяжных потолков, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну - 20 лет с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

На работы по установке натяжного потолка и комплектующие монтажа - 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

На лампы в установленных Подрядчиком светильниках – 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения ламп или светильников Заказчиком или третьими лицами.

На светодиодную ленту, контроллеры и блоки питания – 6 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения ламп или светильников Заказчиком или третьими лицами, а также при условии установки контроллеров и блоков питания в доступных местах, не требующих демонтажа натяжных потолков или прочих конструкций.

9.3. Подрядчик не несет гарантии на повреждения приборов освещения, купленных не у Подрядчика.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного или по электронной почте извещения Заказчика. После составления акта Подрядчик вправе демонтировать потолок и направить его на экспертизу изготовителю. Замена потолка может быть произведена на основании результатов экспертизы в течение 5 дней с момента получения результатов экспертизы. При замене полотна натяжного потолка Подрядчик не несет ответственность за сохранность установленных отделочных материалов (обои, потолочный плинтус, линолеум, паркет, ламинат, гипсокартон и т.д.)

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

За задержку передачи Подрядчику помещения, при условии что монтажники Подрядчика прибыли на объект – штраф в размере 5000 за каждый день выезда монтажников;

За задержку подписания акта приёма-сдачи выполненных работ, оплаты доплаты по договору в день окончания монтажа, без письменного указаний претензий по качеству работы – штраф 3000руб. за каждый просроченный день;

За порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика по вине Заказчика - стоимость материального ущерба в полном объеме.

За вынужденный простой бригады монтажников по вине Заказчика – штраф 500руб. за каждый час простоя.

За изменение даты монтажа и уведомление Подрядчика менее чем за двое суток до начала работ – штраф 2000 рублей за каждую смену даты.

10.2 За порчу имущества Заказчика, кроме случаев связанных с нарушением требований Подрядчика из Приложения 1 к договору, в полном объёме.

10.3. Уплата штрафов, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в следующих случаях:

Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

Задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный
в договоре, увеличивается более чем на 15 дней.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней;

Уменьшение стоимости работ более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в договоре;

11.3. Отсутствие заказанного материала при изготовлении полотна натяжного потолка не является основание для расторжения договора. В данном случае Заказчик выбирает из каталога Подрядчика материал другого цвета или фактуры.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет за 5 дней до начала монтажа письменное или электронное уведомление о намерении другой. Договор расторгается в установленном порядке, с оплатой уже выполненных работ. В случае, когда расторжение договора происходит по инициативе Заказчика с нарушением срока уведомления, Подрядчик удерживает с Заказчика стоимость изготовленного по размерам Заказчика полотен натяжных потолков и компенсацию в размере 5000 рублей.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика компенсируется виновной стороной. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу
по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены
в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются судом в установленном порядке.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

Подрядчик:

ИП Чуприцкий Алексей Владимирович

ИНН 502714378613

ОГРНИП 313502718900012

Банк получателя: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

г. Москва БИК 044525225

Расчетный счет: 40702810038040023281

Кор. счет: 30101810400000000225

М.П. __________________(______________________)

(подпись) (расшифровка)

Заказчик:

Ф.И.О:_____________________________________________

Адрес:______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Телефон:_______________________________

E-mail: _________________________________

____________________(_______________________________)

(подпись) (расшифровка)

Приложение № 1

к Договору №________

от «____» ________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА

к объекту для установки натяжных потолков.

  • Заказчик предупреждается о том, что форма и периметр помещения(-ий) после сделанных замеров должны остаться неизмененными. В случае нарушения Заказчиком данного условия, Заказчик несёт расходы на повторный замер, повторное изготовление материала и выезд бригады.
  • Если в помещении поклеены обои или проведена финишная покраска стен, то Подрядчик не несёт ответственности за испачканные и повреждённые поверхности;
  • Если в помещении сделана финишное половое покрытие, то Заказчик обязуется заблаговременно защитить поверхность от возможных повреждений, в противном случае Подрядчик не несёт ответственности за сохранность полового покрытия;
  • К местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечивающие гарантированное включение и отключение напряжения;
  • Помещения на момент установки потолка должны обеспечивать поддержание температурного режима в интервале + 65 + 70°С, а также быть отапливаемыми в процессе их эксплуатации;
  • Стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными. Гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструкционные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены. Гипсокартон и другие листовые материалы должны быть армированы деревянным брусом или металлическим профилем. При установке потолков на кафель, недопустимо наличие пустот между плиткой и стеной. При наличии пустот между стеной и плиткой Подрядчик снимает с себя ответственность за повреждение кафеля.
  • В случае установки потолочного багета, поверхность исходного потолка должна быть выполнена в одной плоскости.
  • В случае при монтаже в помещениях с мебелью Заказчик самостоятельно обеспечивает прямой доступ к стенам по всему периметру помещения, и свободное расстояние от стен должно быть не менее 1 метра.
  • Заказчик предоставляет исполнителю схемы коммуникаций, проложенных в стенах (электропроводка, трубы отопления, водоснабжения и систем кондиционирования). При отсутствии схемы Подрядчик не несет ответственности за повреждение коммуникаций. По согласованию сторон в случае обнаружения места повреждения и его доступности возможен ремонт проводки монтажниками на месте. Если после ремонта проводки требуется дополнительный выезд бригады, то он оплачивается по прайс-листу.
  • При монтаже потолков в помещении высотой более3,5 метровпо периметру должны быть установлены временные строительные сооружения (леса). При монтаже в бассейнах и ванных комнатах – площади бассейнов и ванн должны быть застелены Заказчиком сплошным настилом из досок и щитов.
  • В помещении примыкание потолочных плит к стенам и вентиляционным коробкам должно быть герметичным, чтобы исключить эффект всасывания воздуха или надувания потолка.
  • Все подготовительные работы должны быть проведены до выезда бригады монтажников на объект, в случае простоя бригады по вине заказчика, заказчик оплачивает каждый час простоя бригады согласно Договору.
  • В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по лазерному уровню, вследствие чего подрядчик не несёт ответственности за значительную разницу в отступах от верхнего и нижнего края базового потолка, не выровненного по горизонту.
  • Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать 40 W для ламп накаливания и 35W для галогеновых ламп.
  • Расстояние от ламп до потолка в сантиметрах (для люстр) должно быть не менее величины мощности лампы в ваттах.
  • Заказчик обязан в течение 3 дней с момента заключения Договора согласовать с Подрядчиком тип встроенных потолочных светильников. В случае непредставления Заказчиком в указанный срок образца светильника Подрядчик не несет ответственности за несоответствие светильников техническим требованиям установки встроенных потолочных светильников в натяжные потолки.
  • Подрядчик не несет ответственности за дефект потолка, образовавшийся в результате хранения полотен свыше 5-и дней из-за невозможности его своевременной установки по вине Заказчика. В случае глянцевых полотен срок хранения до установки не более одного дня.
  • На момент установки натяжного потолка Заказчик обязан предоставить бригаде монтажников люстры, для определения способа их крепления. Если в договоре указан монтаж люстр, но ввиду сложности установки и/или подключения, монтажная бригада имеет право отказать Заказчику в монтаже люстры с обязательным перерасчетом суммы по договору.
  • Если в помещениях Заказчика существует режим «тихого часа», то об этом нужно заблаговременно проинформировать Подрячика. Если шумные работы в эти часы или во вне рабочего времени по требованию Заказчика всё равно проводятся, то ответственность несёт Заказчик.
  • Технология установки натяжных потолков является собственностью ИП Чуприцкий А.В. Обучение, ознакомление с данной технологией регулируется договорными условиями с третьими лицами, заинтересованными в получении информации (полной, ознакомительной). В случае невыполнения данного условия работа приостанавливается, до заключения договора обучения-ознакомления.

Заказчик: __________________________ (___________________________________)

(подпись) (расшифровка)

Приложение № 3

к Договору №________

от «____» ________ 201_ г.

Прейскурант цен

1. Стоимость полотна с монтажом от общей площади договора (руб. за м 2)

2. Стоимость дополнительных работ по установке натяжного потолка

Наименование услуги

Ед. изм.

Цена руб.

крепёж потолочного багета

установка стенового карниза

обход кондиционера

обвод трубы

обвод вытяжной трубы

электропроводка

установка деревянного бруса

монтаж багета на плитку

труднодоступный монтаж

криволинейность

внутренний вырез

вставка в багет белая

вставка в багет цветная

фотопечать

монтаж люстры

компенсатор давления

демонтаж-монтаж потолка

подъём оборудования без лифта

доплата за высоту (3-3.5м –5%, 3.5-4.2 -10%, 4.2-5 -15%)

выезд инженера-технолога без подписания договора

Минимальная стоимость договора – 10 000 руб.

Приложение № 4

к Договору №________

от «____» ________ 201_ г.

Протокол согласования договорной стоимости

на выполнение работ по установке натяжного потолка.

Помещение

Пакетное решение

Фактура и цвет потолка

Количество, м 2

Цена, руб.

Стоимость, руб.

Периметр помещения _____________ Итого: _______________________

Дополнительные работы по установке натяжного потолка

Наименование услуги

Ед. изм.

Кол-во

Цена руб.

Стоимость, руб.

крепёж потолочного багета

установка конструкции для потолочной люстры

отверстие для крючковой люстры

установка крючка и центровка люстры

установка точечного светильника

установка вентиляционной решётки с конструкцией

установка вентилятора с конструкцией

установка элемента пожарной сигнализации

установка потолочного карниза, за м.п.

установка стенового карниза

обход кондиционера

обвод трубы

обвод вытяжной трубы

дополнительные углы (больше четырёх)

электропроводка

разметка мест установки точечных светильников

установка деревянного бруса

монтаж багета на плитку

труднодоступный монтаж

установка элемента усиливающего крепление багета

конструкция многоуровневого потолка

конструкция криволинейного многоуровневого потолка

установка разделительного багета с брусом

криволинейность

внутренний вырез

вставка в багет белая

вставка в багет цветная

конструкция под скрытый карниз

комбинация цветов, % к стоимости потолка

фотопечать

монтаж люстры

демонтаж-монтаж потолка

компенсатор давления

подъём оборудования без лифта

светильники

аварийный выезд бригады монтажников

Стоимость дополнительных работ без скидок: ______________; Скидка: _____ %; Сумма скидки: _________________________;

Итого по дополнительным работам: _____________________________;

доплата за высоту (3-3.5м –5%, 3.5-4.2 -10%, 4.2-5 -15%, 5-7 -20%):___________________________

Итого: ____________________

Сумма предоплаты:_________________________________

Заказчик: ______________________ (___________________________________)

(подпись) (расшифровка)

ДОГОВОР №______

г Тольятти _______________________20. г.

Именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

      Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.

    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

      Исполнитель обязан:

        Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи- приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.

        Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).

        Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.

        Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.

        Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

        Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.

      Заказчик обязан:

2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.

2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.

2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.

2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.

2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.

2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.

      Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.

      Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.

    ЦЕНА ДОГОВОРА

    1. Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

      Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    1. Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.

4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.

4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.

    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:

5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.

5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.

5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.

    ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

    1. В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.

      Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.

      Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.

      Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.

      В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.

      Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.

      Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.

      Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.

7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.

    ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Духанин Владимир Николаевич

ФИО

АДРЕС

ИНН:632301528442

Паспорт

ОГРН:314632416000024

ТЕЛЕФОН: 71-23-53 ; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753

ТЕЛЕФОН

ПОДПИСИ СТОРОН

__________________(Духанин В.Н.) ___________________________(____________________)